2022年秋季绿化工程(1,2,3,4,5,6,7,8标段)招标公告

2022年秋季绿化工程(1,2,3,4,5,6,7,8标段)招标公告

（招标编号：E1408000000001698002）

招标项目所在地区:永济市

一、招标条件

本 2022年秋季绿化工程（招标项目编号：E1408000000001698002）,已由永济市行政审批服务管理局批准 ,项目资金来源为 财政资金，招标人为 永济市林业局。本项目已具备招标条件，现
进行 公开招标

二、项目概况与招标范围

项目规模：本工程是2022年秋季绿化工程。工程内容包括：西厢-西敬、永济-卿头、五老峰旅游公路、521 国道两侧的绿化工程，包括苗木种植及配套设施建设、苗木补栽、苗木修剪。

招标内容与范围：本招标项目划分为 8个标段，本次招标为其中的：

001五老峰旅游公路绿化提升工程

建设内容：五老峰旅游公路绿化提升工程，道路两侧的绿化工程，包括苗木种植及配套设施建设、苗木补栽、苗木修剪。

建设地点：永济市

工期：90日历天

预算金额：4494200元

招标范围：工程量清单和施工图纸范围内的全部内容。

002521国道两侧苗木修剪及补植补栽工程

建设内容：521国道两侧苗木修剪及补植补栽工程，包括苗木种植及配套设施建设、苗木补栽、苗木修剪。

建设地点：永济市

工期：90日历天

预算金额：1755400元

招标范围：工程量清单和施工图纸范围内的全部内容。

003永济市2021-2022年新建道路绿化工程（东环路-赵柏村、赵柏村-古城、古城-开张、开张镇街道、开张镇东-黄营十字口）

建设内容：永济市2021-2022年新建道路绿化工程（东环路-赵柏村、赵柏村-古城、古城-开张、开张镇街道、开张镇东-黄营十字口）两侧的绿化工程，包括苗木种植及配套设施建设、苗木补
栽、苗木修剪。

建设地点：永济市

工期：90日历天

预算金额：3796946元

招标范围：工程量清单和施工图纸范围内的全部内容。

004永济市2021-2022年新建道路绿化工程（黄营十字口-高淮、高淮-粟海桥头、粟海桥头-卿头镇、卿头镇街道）

建设内容：永济市2021-2022年新建道路绿化工程（黄营十字口-高淮、高淮-粟海桥头、粟海桥头-卿头镇、卿头镇街道）两侧的绿化工程，包括苗木种植及配套设施建设、苗木补栽、苗木修
剪。

建设地点：永济市

工期：90日历天

预算金额：3709153元

招标范围：工程量清单和施工图纸范围内的全部内容。

005永济市2021-2022年新建道路绿化工程（西厢村委会、西厢街口-引黄渠、引黄渠-韩家庄村）

建设内容：永济市2021-2022年新建道路绿化工程（西厢村委会、西厢街口-引黄渠、引黄渠-韩家庄村）两侧的绿化工程，包括苗木种植及配套设施建设、苗木补栽、苗木修剪。

建设地点：永济市

工期：90日历天

预算金额：3378629.11元

招标范围：工程量清单和施工图纸范围内的全部内容。

006永济市2021-2022年新建道路绿化工程（韩家庄村、韩家庄村北-上方池村口南十字口）

建设内容：永济市2021-2022年新建道路绿化工程（韩家庄村、韩家庄村北-上方池村口南十字口）两侧的绿化工程，包括苗木种植及配套设施建设、苗木补栽、苗木修剪。

建设地点：永济市

工期：90日历天

预算金额：3514113.69元

招标范围：工程量清单和施工图纸范围内的全部内容。

007永济市2021-2022年新建道路绿化工程（上方池村口南十字口-辛营村口、辛营村口-尊村十字口）

建设内容：永济市2021-2022年新建道路绿化工程（上方池村口南十字口-辛营村口、辛营村口-尊村十字口）两侧的绿化工程，包括苗木种植及配套设施建设、苗木补栽、苗木修剪。

建设地点：永济市

工期：90日历天

预算金额：3407661.32元

招标范围：工程量清单和施工图纸范围内的全部内容。

008永济市2021-2022年新建道路绿化工程（尊村十字口-张营村、张营街道、张营村-西敬村、西敬村、西敬村-临猗交界）

建设内容：永济市2021-2022年新建道路绿化工程（尊村十字口-张营村、张营街道、张营村-西敬村、西敬村、西敬村-临猗交界）两侧的绿化工程，包括苗木种植及配套设施建设、苗木补
栽、苗木修剪。

建设地点：永济市

工期：90日历天

预算金额：3142595.88元

招标范围：工程量清单和施工图纸范围内的全部内容。

三、投标人资格要求

001五老峰旅游公路绿化提升工程

1、本次招标要求投标人应具有与本项目相匹配的履约能力（营业执照经营范围须包含园林绿化工程），并在人员、设备、资金等方面具有相应能力；其中拟派项目经理须具有园林绿化相关专
业中级及以上职称，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

3、被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchiba.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的，不得参加投标。

4、各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

002521国道两侧苗木修剪及补植补栽工程

1、本次招标要求投标人应具有与本项目相匹配的履约能力（营业执照经营范围须包含园林绿化工程），并在人员、设备、资金等方面具有相应能力；其中拟派项目经理须具有园林绿化相关专
业中级及以上职称，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

3、被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchiba.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的，不得参加投标。

4、各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

003永济市2021-2022年新建道路绿化工程（东环路-赵柏村、赵柏村-古城、古城-开张、开张镇街道、开张镇东-黄营十字口）

1、本次招标要求投标人应具有与本项目相匹配的履约能力（营业执照经营范围须包含园林绿化工程），并在人员、设备、资金等方面具有相应能力；其中拟派项目经理须具有园林绿化相关专
业中级及以上职称，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

3、被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchiba.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的，不得参加投标。

4、各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

004永济市2021-2022年新建道路绿化工程（黄营十字口-高淮、高淮-粟海桥头、粟海桥头-卿头镇、卿头镇街道）

1、本次招标要求投标人应具有与本项目相匹配的履约能力（营业执照经营范围须包含园林绿化工程），并在人员、设备、资金等方面具有相应能力；其中拟派项目经理须具有园林绿化相关专
业中级及以上职称，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

3、被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchiba.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的，不得参加投标。

4、各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

005永济市2021-2022年新建道路绿化工程（西厢村委会、西厢街口-引黄渠、引黄渠-韩家庄村）

1、本次招标要求投标人应具有与本项目相匹配的履约能力（营业执照经营范围须包含园林绿化工程），并在人员、设备、资金等方面具有相应能力；其中拟派项目经理须具有园林绿化相关专
业中级及以上职称，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

3、被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchiba.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的，不得参加投标。

4、各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

006永济市2021-2022年新建道路绿化工程（韩家庄村、韩家庄村北-上方池村口南十字口）

1、本次招标要求投标人应具有与本项目相匹配的履约能力（营业执照经营范围须包含园林绿化工程），并在人员、设备、资金等方面具有相应能力；其中拟派项目经理须具有园林绿化相关专
业中级及以上职称，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

3、被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchiba.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的，不得参加投标。

4、各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

007永济市2021-2022年新建道路绿化工程（上方池村口南十字口-辛营村口、辛营村口-尊村十字口）

1、本次招标要求投标人应具有与本项目相匹配的履约能力（营业执照经营范围须包含园林绿化工程），并在人员、设备、资金等方面具有相应能力；其中拟派项目经理须具有园林绿化相关专
业中级及以上职称，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

3、被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchiba.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的，不得参加投标。

4、各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

008永济市2021-2022年新建道路绿化工程（尊村十字口-张营村、张营街道、张营村-西敬村、西敬村、西敬村-临猗交界）

1、本次招标要求投标人应具有与本项目相匹配的履约能力（营业执照经营范围须包含园林绿化工程），并在人员、设备、资金等方面具有相应能力；其中拟派项目经理须具有园林绿化相关专
业中级及以上职称，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

3、被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchiba.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的，不得参加投标。

4、各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

本项目 不允许 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2022-11-11 00:00:00至2022-11-18 00:00:00，招标文件每套售价0.00元，售后不退 。

获取方法：在山西省公共资源交易市场主体库(http://jyzt.sxzwfw.gov.cn）进行注册，主体库注册完成后办理CA数字证书（USBKey），凭借CA数字证书在全国公共资源交易平台(山西省·运城
市)交易系统登陆入口登录，按照要求支付文件费用后，通过系统下载招标文件（.sxz格式），此为获取招标文件的唯一途径，通过其他渠道获取招标文件的不具备投标资格。

五、投标文件的递交

递交截止时间:2022-12-01 10:30:00

递交方法:电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前在全国公共资源交易平台(山西省·运城市)（http://ggzyjyzx.yuncheng.gov.cn/）上传经过CA签章的加密
电子投标文件（.sxt格式）。逾期递交或未按要求递交投标文件的,采购人将予以拒收。

递交地址：运城市公共资源交易中心（运城市政府采购中心）（河东东街城建大厦西五楼开标五室）

六、开标时间及地点

开标时间：2022-12-01 10:30:00

开标方式：通过运城市公共资源电子交易系统进行电子开标。

七、其他公告内容

本次招标公告同时在 山西省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(山西省·运城市)上发布。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为永济市林业局

九、联系方式

招标人：永济市林业局

地址：永济市涑水西街105号

联系人：樊先生

联系电话：13327595826

电子邮件：

招标代理机构：山西建邦工程项目管理有限公司

地址：运城市学苑路高架桥东侧禹都花园西门（禹香苑商务酒店对面）天和信物业三楼

联系人：张女士

联系电话：03592860077

电子邮件：sxjbxmgl@163.com